Article 1 : Objet et champ d'application

1.1 Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres émises, ventes et livraisons effectuées et/ou tout contrat conclu par la Société « NEO RENOV », 3 Rue Dauphin – 94800 Villejuif, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 934 128 729, dénommée ci-après « le vendeur ou la Société », ainsi qu'à toutes les activités ou transactions afférentes intervenant avec le cocontractant concerné, dénommé ci-après « l'acheteur ou le Client».

1.2 Les présentes conditions générales de vente concernent les produits et services ayant trait à l'activité « Bâtiment » et aux aménagements extérieurs et intérieurs dans des lieux publics ou privés.

1.3 Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable du vendeur.

1.4 Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle.

Article 2 : Offres commerciales

Toutes les offres de la Société ne sont engageantes que si elles comportent un délai de validité.

Article 3 : Commandes

3.1 Seules seront prises en compte les commandes émanant du Client sous forme de contrat, ou sur lettre à en-tête de celui-ci, par fax ou courrier à son ordre ou utilisant les formulaires fournis par notre Société et les commandes par téléphone, sous l'expresse réserve de leur confirmation écrite, par le client.

3.2 Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par l'acheteur ne pourra être prise en compte par le vendeur que si la demande est faite par écrit y compris télécopie ou courrier électronique, et est parvenue au vendeur, au plus tard 8 jours après réception par le vendeur de la commande initiale.

3.3 En cas de commande additionnelle, les composantes de cette commande (prix, délais...) sont celles de notre grille tarifaire prestations sauf accord commercial spécifique et validé avec le client. Les conditions consenties pour la commande initiale ne peuvent être automatiquement appliquées à la commande additionnelle.

3.4 Dans le cas où l'acheteur passe une commande au vendeur, sans avoir procédé au paiement de la (les) commandes (s) précédentes (s), le vendeur pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

3.5 Notre Société se réserve le droit d'annuler unilatéralement la commande passée par le client dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite commande par nos soins, et ce sans être redevable d'aucune indemnité à l'égard du client.

Article 4 : Prix

Les prix sont établis hors taxes sur la base du tarif en vigueur au jour de la remise de l'offre. Les taxes applicables sont celles en vigueur à la date de facturation.

· Révision des prix :

Sauf convention particulière sur ce point, les prix de ce devis seront révisés au moment de l’exécution des travaux (à chaque situation) par application d’un coefficient de révision basé sur l’évolution des valeurs de l’index BT, relevé sur le tableau publié sur le site https://www.batirama.com/indices-index-batiment/accueil.html, correspondant au corps d'état considéré et au délai, en nombre de mois, existant entre la date de l’émission du devis par l'entreprise et celle de l’établissement des situations.

· Actualisation des prix :

Sauf convention particulière sur ce point, les prix de ce devis seront révisés à la date de commencement des travaux, dans le cadre d’un délai convenu, par une application d’un coefficient de révision, relevé sur le tableau publié sur le site https://www.batirama.com/indices-index-batiment/accueil.html, correspondant au corps d'état considéré et au délai, en nombre de mois, existants entre la date de la signature du devis par l'entreprise(ou, le cas échéant, celle de la proposition actualisée) et celle de l'exécution des travaux.

Article 5 : Livraisons

5.1 Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement de la part du vendeur. Nonobstant cette réserve, le vendeur fera tout ce qui est en son pouvoir pour respecter les délais qu'elle pourrait indiquer.

5.2 Sans préjudice des définitions de la Loi et de la jurisprudence en la matière, il convient d'entendre par force majeure toute circonstance indépendante de la volonté du vendeur qui empêche provisoirement ou définitivement l'exécution du contrat, entre autres dans les cas suivants : guerre, menace de guerre, émeutes, mobilisation totale ou partielle, grèves, pénurie de matières premières, marasme des livraisons des sous-traitants, circonstances imprévues dans l'entreprise, difficultés dans les transports, limitations des importations et/ou exportations, gel, incendie, épidémie, catastrophes (naturelles) et autres imprévus empêchant partiellement ou totalement la fabrication ou le transport des marchandises. Les dispositions du présent article sont également d'application au cas où des circonstances telles que celles précitées affecteraient des sites de production, des sous-traitants ou d'autres commerçants dont dépend le vendeur pour certains biens ou services. Au cas où le vendeur ne pourrait respecter ses obligations découlant du contrat en raison d'un cas de force majeure tel que précité, il serait habilité, sans intervention judiciaire, à suspendre l'exécution dudit contrat jusqu'à ce que cesse le cas de force majeure ou, le choix lui incombant, à résilier le dit contrat en tout ou en partie, également sans intervention judiciaire, sans être tenu à des dommages intérêts.

Article 6 : Sous-traitance et Fournitures

6.1 La Société s’engage à réaliser les travaux précisément décrits dans ses devis et avenants signés. En qualité d’entreprise générale tous corps d’état, la Société est libre de mettre en œuvre tout moyen qu’elle juge utile à l’accomplissement de sa mission, qu’il s’agisse de ressources internes ou de sous-traitances avec lesquelles elle se réserve le droit de recourir dans le cadre de l’exécution du Contrat. Le Client ne pourra pas interférer dans ce choix, ce à quoi il s’engage fermement en signant le devis ou contrat. Toutefois le Client pourra avoir accès à la liste des sous-traitants opérants sur le chantier travaux sur simple demande écrite à la Société.

6.2 La Société prévoit la fourniture des matériels et équipements dans son devis. Le tarif de fourniture s’entend selon le tarif public du catalogue référencé par la marque ou à défaut par le tarif public indiqué par le fournisseur de la Société. En aucun cas, les tarifs négociés par le Client, les tarifs promotionnels ou internet ne seront pris en compte dans le devis établi par la Société qui se réserve, par ailleurs, le choix du fournisseur professionnel avec lequel les commandes seront passées et peut refuser, sans motif, de commander via un autre fournisseur. Le choix des fournitures devra être fait par le Client avant le démarrage du chantier, tout choix non-spécifié pouvant perturber le planning de réalisation des travaux. Le cas échéant, la Société signifiera les répercussions du choix d’un produit sur ce planning afin de prendre en accord avec le Client les dispositions adaptées.

Article 7 : Obligations du Client

7.1 Le client s'engage à être présent le Premier et Dernier jour des travaux.

7.2 Sauf accord écrit des parties, le client prendra à sa charge la remise en état du terrain lors de la réalisation de travaux de type Gros-œuvre.

7.3 Pour les travaux de type Second œuvre, le client supportera l'enlèvement du mobilier ou de tout autre objet, sauf accord écrit des parties.

Article 8 : Paiements

8.1 Le prix sera payable selon les modalités suivantes :

- par chèque,

- virement bancaire.

Tout autre mode de paiement requiert l'accord préalable du vendeur.

EURL au capital de 1 000€ - Siret 934 128 729 00017 – APE 4399C - RCS Créteil B 904 582 905.

Les offres, confirmations de commandes ou factures émanant du vendeur.

8.2 Les règlements se font par chèque postal ou bancaire, par virement bancaire ou postal. En tout état de cause, le démarrage des prestations ne débutera qu’après vérification de l’encaissement du premier acompte sur le compte bancaire de la Société et en respectant le délai de rétractation de 14 jours prévu par la Loi, sauf exception prévue à l’article 14 des présentes CGV.

8.3 Pour les prestations tous corps d’états hors fournitures, les règlements s’effectueront selon les modalités suivantes et le montant des travaux, à savoir :

→ de 0 à 5 000 € : 30% à la commande, 40% à la moitié de l’avancement des travaux selon appel de fonds émis par la Société et adressé au Client par email et 30% une fois le procès-verbal de réception signé par le Client avec ou sans réserve,

→ de 5 001 € à 10 000 € : 30% à la commande, 55% à la moitié de l’avancement des travaux selon appel de fonds émis par la Société et adressé au Client par email et 15% une fois le procès-verbal de réception signé par le Client avec ou sans réserve,

→ de 10 001 € à 30 000 € : 30% à la commande, 50% à la moitié de l’avancement des travaux et 20% à la signature du procès-verbal de réception signé par le Client, avec ou sans réserve,

→ de 30 001 € à 50 000 € : 30% à la commande, 30% au début des travaux, 30% à la moitié de l’avancement des travaux et 10% à la signature du procès-verbal de réception signé par le Client, avec ou sans réserve,

→ au-dessus de 50 000 € : sur échéancier à valider avec la Société, lors de la signature du devis.

Les frais afférents au paiement sont à la charge du client.

Article 9 : Retards de paiement

En cas de retard de paiement, c’est-à-dire dans les 8 jours calendaires de l’envoi de la facture par mail au Client, des pénalités de retard seront appliquées, sans mise en demeure préalable, qui seront ainsi calculées : taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points (tel que prévu par l’article L 441-10 du Code de commerce). Ces pénalités sont exigibles de plein droit et s’ajouteront d’office au montant total final des travaux.

De plus et toujours en cas de non-paiement à échéance, la Société pourra suspendre les travaux 15 jours calendaires après l’envoi à l’adresse du Client figurant dans les documents contractuels, d’une mise en demeure demeurée infructueuse, par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à payer sous 8 jours calendaires à réception dudit courrier recommandé, la facture. Le transfert de propriété des marchandises, telles que décrites au devis et aux autres documents contractuels acceptés et signés par les Parties, est expressément subordonné au paiement intégral du prix convenu. Ainsi, la Société reste propriétaire des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix de vente (confère Loi n° 80.335 du 12 mai 1980 sur la clause de réserve de propriété). Toutefois, le transfert des risques s’opère dès la livraison sur le chantier des matériaux et fournitures au Client qui en assure, dès cet instant, la garde juridique, en étant responsable des risques et dommages que les marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. A cette fin, le Client se rapprochera de son Assureur RC pour vérifier qu’il est bien assuré pour ces risques.

En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros s’ajoutera automatiquement aux pénalités de retard.

Article 10 : Conditions d'escompte

L'escompte est une réduction du prix consentie en cas de paiement anticipé. Tout escompte, quand il existe, est explicitement mentionné sur l'offre commerciale et sur la facture.

Article 11 : Clause résolutoire

Si dans les 30 jours de la mise en œuvre de l'article 9 ci-dessus : Retards de paiement, l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit du vendeur.

Article 12 : Réserve de propriété

Les marchandises livrées ne deviennent la propriété de l'acheteur qu'à compter du moment où celui-ci a réglé toutes les créances que le vendeur peut avoir ou obtenir au titre de tous les contrats de vente (antérieurs ou postérieurs) conclus avec l'acheteur et/ou au titre de services ou travaux effectués ou à effectuer par le vendeur.

Toutefois, le transfert des risques s’opère dès la livraison sur le chantier des matériaux et fournitures au Client qui en assure, dès cet instant, la garde juridique, en étant responsable des risques et dommages que les marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

Article 13 : Limites de responsabilité

Dans tous les cas, la responsabilité du vendeur ne pourra excéder le montant du prix payé par le client pour l'exécution des travaux

Article 14 : Droit de rétractation

14.1 Le Client particulier dispose d’un délai de rétractation (article 1122 du Code civil) de 14 jours calendaires dès la conclusion du contrat, bon de commande, ou accord sur devis entre les parties, c’est-à-dire du jour de signature du devis emportant adhésion aux présentes CGV. Si le dernier jour d’exercice du délai de rétractation est un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article L121-25 du Code de la consommation).

14.2 Le Client pourra exercer son droit de rétractation sur papier libre, à charge pour le Client de justifier sans ambiguïté sa volonté d’utiliser son droit à rétractation et de la date exacte à laquelle il a exercé ce droit, car c’est la date d’envoi de la demande de rétractation par le Client qui est prise en compte (et non pas la date de réception de la rétractation par la Société). Si le Client exerce son droit de rétractation dans les délais impartis, la Société lui rembourse, sous 14 jours, l’acompte encaissé et se rendra sur les lieux des travaux pour y récupérer, s’il y a lieu, les marchandises et matériaux qui auraient déjà été livrés, à charge pour le Client de ne pas les avoir endommagés et conservés en parfait état. Faute de quoi et en vertu du transfert de risques évoqué à l’article 12 des présentes CGV, le Client devra supporter le paiement de la dépréciation ou de la disparition du ou des matériaux livrés par la Société. Dans le cas où le Client souhaiterait faire retour lui-même des marchandises et matériaux, la Société devra supporter les frais de livraison standards engagés par ce dernier, à l’exception des frais supplémentaires découlant du seul fait du choix par le Client d’un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé.

14.3 Par exception à ce qui précède, et dans le cadre de l’exécution d’une prestation de services, le Client a la possibilité de demander à la Société qu’elle exécute les travaux avant la fin du délai de rétractation. Volonté que le Client formalise en remplissant le formulaire de renonciation de son droit de rétractation dument signé et adressé à la Société en expresse sur papier ou sur tout support durable.

Si néanmoins, le Client souhaite exercer son droit de rétractation alors que les travaux ont débuté, à sa demande expresse, il devra verser à la Société le montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter. Le Client perd l’exercice de son droit de rétractation lorsque les travaux, dont l’exécution a commencé après son accord préalable et renoncement exprès à son droit de rétractation, sont pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation.

Article 15 : Résiliation du Contrat après le délai de rétraction

En cas de rupture unilatérale du contrat à l’initiative du Client et après l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, la Société pourra prétendre, outre le règlement des travaux d’ores et déjà exécutés, au paiement d’une indemnité à raison du préjudice subi du fait de la non-réalisation des travaux, évaluée à 25% hors taxes du montant des travaux non réalisés, augmentée des frais de déplacement déjà effectués à l’occasion de la prise de commande et des visites ultérieures de chantier.

La Société émettra, pour ce faire, une facture de solde de chantier que le Client devra régler à réception. Le non-paiement d’une facture par le Client, dans les délais précisés à l’article 15 des présentes CGV, pourra entraîner la résiliation de plein droit du Contrat par la Société. La résiliation du Contrat pourra aussi avoir lieu du fait de la Société, en vertu des dispositions de l’article 3 des présentes CGV.

Article 16 : Assurance

La Société est assurée de toutes ses obligations et responsabilités au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil. A cet effet, elle est assurée auprès de la compagnie SMABTP dont le siège 8 Rue Louis Armand – 75738 Paris Cedex et est titulaire d’un contrat d’ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE et RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE n°H79028E1244001 / 001 613482/2, valable en France métropolitaine. Une copie de cette attestation pourra être remise au Client, sur simple demande de sa part faite auprès du vendeur.

Article 17 : Propriété intellectuelle et Droit à l’Image

17.1 Les études, devis, plans et tout autre document transmis par la Société au Client, de quelque nature qu’ils soient, relèvent de son savoir-faire et de sa propriété intellectuelle. Ils sont strictement confidentiels et transmis au seul Client ou à son représentant dûment désigné par ce dernier à la Société, dans le cadre de leur action sur le chantier et ils restent, en toutes circonstances, la propriété de la Société. Tous les documents contractuels ne peuvent ni être utilisés par le Client, ni être transmis à des tiers sans l’accord écrit de la Société.17.2 La Société pourra faire usage à des fins commerciales des photographies ou des vidéos des chantiers réalisés par elle, afin de promouvoir son savoir-faire et son image, qu’elle pourra utiliser à des fins commerciales sur son site internet et/tous autres supports de communication, tout en préservant l’anonymat du Client. En signant le devis, le Client autorise expressément la Société à conserver et exploiter, à titre gracieux, ces photographies et vidéos dans le cadre de la communication de la Société. Le Client a, toutefois, la faculté de s’opposer à cette utilisation, par écrit dûment adressé à la Société, avant la réception du chantier. Enfin, la Société peut apposer une signalétique en cours de chantier par pose de panneaux ou de bâches en façade, comme il est d’usage dans la profession.

Article 18 : Domiciliation

Les Parties élisent domicile, respectivement pour la Société à son siège social et pour le Client à son domicile, lieu de sa résidence habituelle. Chacune des Parties, en cas de changement de siège social, s’engage à prévenir l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins un (1) mois avant la date effective du changement. Les Parties conviennent expressément que pour être valable toutes les notifications doivent être réalisées à l’adresse respective de domiciliation et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sur support papier.

Article 19 : Langue, Interprétation et Validité

19.1 Les Parties conviennent expressément que la langue régissant les Documents Contractuels est la langue française.19.2 Les dispositions des Documents Contractuels s’interprètent les unes par rapport aux autres et dans l’intérêt des Parties. En cas de difficulté d’interprétation de l’un des titres ou de l’une des clauses et/ou d’un des titres et de l’une des clauses s’y rapportant, les Parties conviennent de déclarer les titres inexistants.19.3 Les Parties conviennent expressément que, dans l’hypothèse où, à la suite d’une décision de justice définitive, d’une modification légale ou réglementaire, une des dispositions des Documents Contractuels serait déclarée nulle ou inapplicable, cette situation n’affectera pas les autres dispositions desdits documents. Dans ce cas, les Parties conviennent de se réunir pour analyser l’impact de cette situation au regard de leurs obligations respectives et de l’objet des Documents Contractuels, afin de poursuivre leurs relations commerciales.19.4 En cas de litige sur l’exécution ou l’inexécution d’une demande découlant des devis et avenants signés, le Client devra s’adresser en priorité à la Société « NEO RENOV » par mail à l’adresse suivante : contact@neo-renov.fr ou par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse du siège social de la Société « NEO RENOV » : 55 Avenue de la République - 94800 Villejuif. Il est convenu que les Parties mettront tout en œuvre afin de régler ce litige amiablement, en ayant recours à une médiation conventionnelle ou tout autre mode alternatif de règlement des litiges. En cas d’accord, les Parties signeront un protocole d’accord confidentiel et/ou un avenant aux Documents Contractuels. A défaut d’accord entre les Parties ou en cas d’échec de la médiation, chacune d’elle retrouvera son entière liberté d’action.En cas de litige avéré entre les Parties, la compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Commerce de Créteil, nonobstant pluralité de défendeur ou appel en garantie y compris pour les procédures d’urgence, conservatoire, en référé ou sur requête.

Article 20 : Données personnelles

Les données personnelles communiquées à la Société par le Client, dans le cadre de leurs relations contractuelles futures, ont pour objectif de traiter la demande du Client ou d’assurer l’exécution des prestations confiées à la Société et définies au Contrat, assurer la vérification de la validité des informations nécessaires au paiement d’un bien ou d’une prestation de service ainsi que pour respecter les obligations légales de l’entreprise. Elles sont réservées à l’usage exclusif de la Société prestataire et de ses salariés pour la bonne exécution du Contrat. L’Entreprise ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de trois ans à compter du dernier contact émanant du Client. Pendant cette période, l’Entreprise mettra en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L’accès aux données personnelles est strictement limité à la direction, au personnel administratif, aux commerciaux, et, le cas échéant, aux sous-traitants de l’Entreprise, ce que le Client ne peut ignorer. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les données qu’en conformité avec les dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’Entreprise s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.) Les données à caractère personnel transmises dans le cadre de la passation d’une commande, sont traitées par la Société « NEO RENOV », en sa qualité de responsable du traitement. Conformément aux dispositions des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite loi Informatique et libertés) et le règlement européen sur la protection des données (R.G.P.D.), le Client dispose d'un droit d'accès, d'interrogation, de limitation, de modification, de portabilité, de rectification et de suppression des données le concernant. En conséquence, le Client peut demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Le Client reconnaît qu'il a la possibilité d'exercer ses droits et de recevoir à sa demande des informations sur le traitement de données qui le concernent en respectant la procédure suivante : envoi par lui d’une demande écrite et signée à laquelle est jointe une photocopie d’une pièce d'identité en cours de validité à la Société à l’adresse suivante : « NEO RENOV » : 3 Rue Dauphin - 94800 Villejuif.

Article 21 : Confidentialité

Le vendeur déploiera tous les efforts raisonnables pour conserver confidentielles les informations qui lui seront confiées dans le cadre des travaux effectués pour le client.

Article 22 : Renonciation

22.1 Le fait pour la Société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

22.2 De même la renonciation à une ou plusieurs clause(s) quelconque(s) des présentes n'entraîne en rien la renonciation aux autres clauses, qui demeurent valables en tout état de cause.

Article 23 : Divers

23.1 Aucune modification des présentes conditions générales de vente ne sera valable si elle n'a pas fait l'objet d'un écrit entre la Société et le Client.

23.2 La nullité éventuelle d'une partie des dispositions des présentes conditions générales de vente ne pourra porter atteinte à la validité des autres dispositions.

Article 24 : Droit applicable et tribunal compétent

24.1 Tout litige relatif à une commande reçue par le vendeur sera jugé par le Tribunal de Commerce du siège social de notre Société, même en cas de pluralité de défenseurs ou d'appel en garantie.

24.2 Aucune acceptation en paiement de chèques, traites ou effets quelconques domiciliés en un autre lieu n'opère dérogation ou novation à cette clause attributive de juridiction.

24.3 Le droit applicable est le droit français.

Article 25 : Crédit d’impôts

Le Client fera son affaire de toute déclaration fiscale visant à obtenir une réduction ou un crédit d’impôt le cas échéant.

Article 26 : Réception des travaux

Dès l’achèvement des travaux exécutés par la Société, le Client ou son représentant et la Société se réuniront pour signer l’acte de réception.

Toutefois en l’absence d’acte de réception signé par les deux parties, il est expressément convenu que tout paiement des travaux à hauteur d’au moins 95% manifestera la volonté non équivoque du Client de réceptionner et vaudra réception sans réserve. La date de la réception sera alors celle du règlement qui permet d’atteindre ce seuil de 95%.

NEO RENOV est une entreprise de rénovation tous corps d’état, spécialisée dans la rénovation d'appartements, de copropriétés, de maisons et de bureaux à Paris et en Île-de-France. Nous mettons notre expertise et notre savoir-faire au service de vos projets, pour des rénovations de qualité, personnalisées et durables.

LIENS UTILES

Accueil

A propos

Contact

Mentions légales

Conditions Générales de Vente

Blog

NOUS SUIVRE

CONTACT

HORAIRES D'OUVERTURE

Tél : 09 83 89 63 70

3 Rue Dauphin

94800 VILLEJUIF

Du lundi au jeudi

De 8 h 00 à 18h

Le vendredi

De 8 h 00 à 17h